Ukkaskadgel.ru

Документооборот онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Исковое заявление о взыскании неустойки. образец и бланк для скачивания 2021 года

Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда

(наименование арбитражного суда,

в который подается заявление)

о взыскании неустойки по договору подряда

Между _________________________________________ (Истец, Заказчик) и

_______________________________ (Ответчик, Исполнитель) заключен договор

подряда от «__» _______ 20__ г. N ____.

В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя

обязательства по выполнению ____________________________________________.

Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с

«__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.

В соответствии с пунктом __ договора Исполнитель передает Заказчику

по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение __ дней после

даты завершения работ, указанной в договоре.

Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение

сроков сдачи работ в виде пени в размере _________ % от суммы договора за

каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее — ГК РФ) по договору подряда одна сторона

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика)

определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется

принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения

обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан

уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика

составила ___ дней с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. Договор

ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан

незаключенным и не расторгнут.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского

кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку

исполнения обязательств в размере __ рублей за период с «_» _____ 20__ г.

по «__» _______ 20__ г. по договору подряда N __ от «__» _______ 20__ г.

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копия договора подряда.

4. Расчет неустойки.

5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на

подписание искового заявления.

(подпись представителя Истца)

«__» ____________ 20__ г.

Посмотреть документ в галерее:

Советы офисному сотруднику:

  • Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
    Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  • Как понять, что коллектив вас не уважает
    На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  • Офисные хроники или как противостоять сплетням
    Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  • Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
    Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Раздел:Бланки документов
Тип документа:Договор бытового, арендного, строительного подряда
Размер файла:9,0 кб (txt-версия)

Прикрепленный файл:

«Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда». Скачать (Word, doc)

Если понравился этот бланк:

С этим документом часто просматривают:

  • Примерная форма искового заявления о безвозмездном устранении недостатков работ, выполненных по договору подряда
  • Примерная форма договора на установку коллективной антенны
  • Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей
  • Примерная форма договора на выполнение работ по модернизации транспортного средства
  • Примерная форма договора с дизайнерским бюро на разработку дизайн-проекта нежилого помещения
  • Агентский договор, агентское соглашение 51
  • Брачный договор 4
  • Договор аренды жилого помещения 72
  • Договор аренды нежилого помещения 100
  • Договор аренды земельного участка 36
  • Договор аренды имущества, оборудования 48
  • Договор аренды транспортного средства 14
  • Прочие договоры аренды 25
  • Банковский договор, депозитный договор 79
  • Договор безвозмездного пользования 36
  • Договор дарения 90
  • Договор доверительного управления 38
  • Договор займа, расписка о займе 66
  • Кредитный договор, залоговый договор 78
  • Договор купли-продажи 309
  • Договор лизинга, финансовой аренды 37
  • Лицензионный договор, авторские права 37
  • Договор мены, обмена, бартера 75
  • Договор об оказании услуг, аутстаффингу 270
  • Договор перевозки, экспедиции 62
  • Договор подряда 162
  • Договор пожизненного содержания 66
  • Договор поручения, договор комиссии 72
  • Договор поставки товаров, продукции 127
  • Договор проката, бытового проката 23
  • Договор на создание и выполнение НТП 18
  • Договор страхования 56
  • Договор товарищества 35
  • Трудовой договор, трудовой контракт 160
  • Договор уступки права требования 15
  • Договор франчайзинга, концессии 7
  • Договор хранения 61
  • Договор энерго и электроснабжения 15
  • Проведение конкурсов, торгов 17

Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

Образец искового заявления о взыскании алиментов на супругу

Если не удалось договориться с (бывшим) супругом о содержании, то можно обратиться в суд. Чаще всего алименты на себя получают женщины, осуществляющие уход за ребенком до трех лет. При этом взыскать средства можно как в браке, так и после его расторжения. Ниже приведен образец иска, актуальный на 2021 год.

Читать еще:  Приказ о простое по независящим причинам образец

Мировому судье судебного участка № ______ города _________
Адрес: _____________

Истец: Ф.И.О., год и место рождения,
проживающий по адресу:________________
Контактная информация: номер телефона

Ответчик: Ф.И.О. полностью, год и место рождения,
проживающий по адресу:_______________
Место работы: Наименование и адрес организации-работодателя

Заявление
о взыскании алиментов на супругу

Я, Ф.И.О., и ответчик Ф.И.О. состоим в официальном браке с _____ по настоящее время. В период брака у нас родился общий ребенок (Ф.И.О. полностью, год рождения). На данный момент ребенок не достиг 3-х летнего возраста.

Мы с ответчиком проживаем раздельно, фактически брачные отношения между нами прекращены. Ребенок живет со мной, мною осуществляется полный уход за ним, поэтому у меня нет собственного дохода, и я нуждаюсь в материальной помощи. Ответчик не оказывает мне финансовой поддержки и не предоставляет денежных средств.

У ответчика имеется постоянный доход в размере _______ и, следовательно, возможность выделять мне денежные средства. Алименты на иных лиц им не уплачиваются. Заключение между нами соглашения об уплате алиментов невозможно.

В ст. 89 СК РФ сказано, что супруги должны поддерживать друг друга в финансовом отношении. В случае если поддержка не оказывается на добровольной основе, нуждающийся супруг вправе взыскать алименты через суд.

В ст. 91 СК РФ говорится, что алименты на содержание супруга должны быть назначены в твердой денежной сумме.

Прожиточный минимум в ______ (регион проживания) составляет _____ рублей. С учетом материального положения каждой из сторон алименты в твердой денежной сумме должны быть установлены в размере _______ (указать размер в доле от прожиточного минимума: 1/4, 1/2 и так далее).

В ст. 117 СК РФ устанавливается необходимость проведения индексации алиментов в фиксированной сумме. Индексация должна производиться в зависимости от изменения размера прожиточного минимума в регионе проживания.

Основываясь на перечисленных выше обстоятельствах, руководствуясь ст.ст.131, 132 ГПК РФ и ст.89, 91 и 117 СК РФ,

Взыскать с Ф.И.О. полностью, год рождения, уроженца ______, в мою пользу алименты на мое содержание в размере_______ рублей каждый месяц с момента подачи мною иска и вплоть до достижения ребенком Ф.И.О. полностью, год рождения 3-летнего возраста.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

  • Копия заявления.
  • Копия паспорта взыскателя.
  • Свидетельство о заключении брака.
  • Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка.
  • Выписка из жилищных органов.
  • Справка, подтверждающая доход ответчика.

Дата: «___» ________ 20__ г. Подпись _______

Перед оформлением заявления рекомендуем тщательней ознакомиться со статьями:

Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

Количество недопоставленного товара составило _______________ на сумму _____ руб. Фактически обязанность поставить товар полностью была исполнена ответчиком «__»___________ ____ г., что подтверждается товарной накладной от «__»___________ ____ г. N _____.

В соответствии со ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

За нарушение срока поставки товара согласно п. _____ договора поставки N _____ от «__»___________ ____ г. ответчик обязан уплатить пеню за просрочку исполнения обязательств по поставке в размере _____ (__________) рублей за период с «__»___________ ____ г. по «__»___________ ____ г., что подтверждается расчетами _________________________.

Истец направлял письменную претензию N _____ от «__»___________ ____ г., содержащую требование об уплате пени в сумме _____ руб. за нарушение срока поставки товара, которая была получена ответчиком «__»___________ ____ г., что подтверждается _________________________. Ответчик оставил претензию без удовлетворения (ответа) по следующим мотивам: _________________________, что подтверждается _________________________.

В связи с вышеизложенным в соответствии со ст. ст. 330, 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 27, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика за нарушение срока поставки товара в пользу истца пеню в сумме _____ руб.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную государственную пошлину в размере _____ руб.

3. Возместить судебные издержки истца на представление его интересов в суде в размере _____ руб.

1. Копия договора поставки N _____ от «__»___________ ____ г.

2. Копия платежного поручения N _____ от «__»___________ ____ г., подтверждающего оплату товара.

3. Копии документов, подтверждающих передачу товара (товарных накладных, акта приемки-передачи товаров).

4. Копия письменной претензии N _____ от «__»___________ ____ г.

5. Копия ответа на претензию от «__»___________ ____ г. N _____.

6. Расчет цены иска.

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

9. Документ, подтверждающий уплату госпошлины.

10. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право подписания иска.

11. Копия свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) серия _____ N __________ от «__»___________ ____ г.

Читать еще:  Порядок получения ИНН организацией

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых 3 .

14. Копии определения арбитражного суда от «__»___________ ____ г. N _____ об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска (если имеется).

1 Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно пп. 1 п. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

— при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, при цене иска до 100 000 рублей составляет 4 процента цены иска, но не менее 2 000 рублей, от 100 001 рубля до 200 000 рублей — 4 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 рублей, от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей — 7 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 200 000 рублей, от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей — 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей, свыше 2 000 000 рублей — 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей.

3 Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Исковое заявление о взыскании неустойки

Образец искового заявления о взыскании неустойки с учетом последних изменений законодательства. Неустойка является одним из способов обеспечения выполнения обязательств. Она бывает законной, т.е. установлена в законодательных актах. Например, Законе о защите прав потребителя, о долевом строительстве и т.п. Или договорной, но в этом случае обязательно оформлена в письменном виде. Либо в основном договоре, либо в отдельном соглашении. В любом случае цель неустойки — денежная компенсация нарушения сроков исполнения того или иного обязательства.

Требования о начислении неустойки, как правило, заинтересованное лицо указывает вместе с требованиями по основному обязательству. Например, передать вещь по договору купли-продажи и взыскать неустойку. Вместе с тем исковое заявление о взыскании неустойки можно предъявить и как самостоятельный иск.

Исковое заявление о взыскании неустойки истец подает в суд по месту жительства или нахождения ответчика. За исключением случаев, предусмотренных статьей 29 Гражданского процессуального кодекса РФ. Не исключается и возможность подать заявление на выдачу судебного приказа, когда подходят основания/условия приказного производства.

Цена иска зависит от размера взыскиваемой суммы. От цены иска будет зависеть размер госпошлины, а также подсудность. Заявление о выдаче судебного приказа (неустойка не более 500 000 руб.) или иск на сумму не более 50 000 рублей иск будет рассматривать мировой суд. Когда свыше указанной суммы подается иск, то районный (городской) суда. Госпошлина по таким искам уплачивается исходя из цены иска.

Качественно и грамотно оформить иск можно по размещенному ниже образцу.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки

Истец и ответчик «___»_________ ____ г. заключили договор, по условиям которого _________ (указать основные условия заключенного соглашения).

Ответчик существенно нарушил условия заключенного договора. А именно: _________ (указать допущенные ответчиком нарушения). В соответствии с ___ п. договора за допущенные нарушения предусмотрена неустойка _________ (привести пункт договора, предусматривающий неустойку, ее размер и основания начисления).

Согласно сделанному мной расчету размер неустойки за период с «___»_________ ____ г. (дата начала нарушения обязательств ответчиком) по «___»_________ ____ г. (дата исполнения обязательств ответчиком, если обязательства на момент обращения в суд не исполнены, то указать дату обращения в суд) составляет _______ руб., расчет прилагается.

Моя претензия об уплате неустойки в досудебном порядке, направленная ответчику и полученная им «___»_________ ____ г., оставлена без ответа (претензия направляется в случаях, предусматривающих обязательный досудебный порядок урегулирования спора).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 330 Гражданского кодекса РФ, статьями 131—132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

  1. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в мою пользу неустойку в размере _______ руб.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

  1. Уведомление о направлении (вручении) копии иска и документов ответчику
  2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
  3. Копия договора (соглашения) сторон
  4. Расчет неустойки, подписанный истцом
  5. Почтовое уведомление о получении ответчиком претензии (с описью вложения с текстом претензии) — при наличии
  6. Другие доказательства, подтверждающие основания искового заявления о взыскании неустойки
Читать еще:  Платежный ордер бланк

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись истца _______

Скачать образец заявления:

Исковое заявление о взыскании неустойки

Не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его юристу по телефону!

Санкт-Петербург: +7 (812) 565-33-70

9 комментариев к “ Исковое заявление о взыскании неустойки ”

здравствуйте мы с мужем развелись 8 лет назад ему назначили 2мот он платит по 2 тысячи он живет в волгограде а мы в новосибирске долг состовляет почти миллион куда мне обратиться по поводу неустоики и сколько она составит? и как заставить его платить

Исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам подается в суд по месту жительства ответчика. Для взыскания алиментов работайте с судебными приставами. Они должны принимать меры к должнику.

Здравствуйте! бывший муж живет в другой области, я неоднократно сообщала судебным приставам о его месте жительства, но судебный пристав-исполнитель по непонятным мне причинам больше года не отправляет исполнительное производство в тот город, поясняет, что пристав из того города не присылает подтверждение о его фактическом месте проживания и не запрашивает ИП. Подавала жалобы в прокуратуру и управление УФССП, после которых сообщили, что пристав этот уволился, и заниматься моим должником пока не кому. На руках имеется копия постановления о прекращении розыскного дела по розыску должника и копия справки о результатах розыска должника с интервалом их вынесения 5 дней. Однако, спустя больше двух месяцев, после установления его места проживания отделом розыска, направляется Постановление СПИ о поручении проверить по указанному адресу. В какой суд мне подавать иск о взыскании неустойки по алиментам: по моему месту жительства или по месту жительства мужа? Хотя исполнительное производство всё ещё находится в моем городе, в котором он два года уже не проживает. У меня нет возможности прибыть на судебное заседание о рассмотрении иска по месту жительства должника. Могу ли я написать ходатайство, о рассмотрении искового заявления о взыскании неустойки по алиментам без моего участия? И как правильно это оформить? Могу ли я подать в суд на судебного пристава-исполнителя (который уже уволился) на его длительное бездействие? Если да, то как мне это сделать? Спасибо за ответ

Чтобы добиться исполнения обязанностей от судебных приставов нужно обжаловать их действия. Пишите жалобы на действия пристава, старшего судебного пристава и на управление в вышестоящие органы, можете так же писать в прокуратуру. Здесь все зависит от вашей настойчивости. Можете забрать исполнительный лист и самостоятельно по почте направить его в службу судебных приставов по месту жительства должника.
Неустойка взыскивается в суде по месту жительства ответчика. Напишите заявление о рассмотрении дела в ваше отсутствие.
С пристава взыскать ничего не сможете, можете с бюджета, если докажите вину пристава, но это практически не реально.

Здравствуйте. Ситуация такая, отдавала машину в ремонт оф.дилеру по гарантии, очень долго не могли ее отремонтировать. Далее сервис вынудил меня приобрести запчасть (на которую гарантия не распространялась), но после ее замены поломка автомобиля не была устранена. Запчасть была приобретена не у них. Написала на них претензию о возврате денег,согласно ст.29 ЗПП. Они в теч. 10 дней ответили, что согласны вернуть деньги. Прошло 37 дней, денег так и нет. Я снова написала претензию о возврате денег за запчасть, а также возмещения неустойки за просроченные дни. Спустя еще 20 дней мне вернули деньги только за запчасть, неустойку выплачивать отказались.
Вопрос — могу ли я требовать неустойку в размере 3%, согласно ст.31 ЗПП за понесенные мной убытки в ходе оказания мне услуги по ремонту автомобилю?
Вопрос №2 — должна ли я платить госпошлину за данный иск, учитывая что вопрос касается закона о ЗПП?

Можете просить неустойку, от уплаты госпошлины вы освобождены.

Добрый день!
Работая в строительно-монтажной компании на должности главного инженера взял на себя обязательство по найму персонала на определенный вид работ, работы были произведены в полном объеме, акты выполненных работ и договора по ГПХ были подписаны генеральным директором фирмы, выполнение было закрыто у Заказчика в полном объеме. Директор деньги персоналу не выплатил, ссылаясь на то, что якобы Заказчик не произвел оплату, согласно договору подряда. Пришлось идти в банк (выступать гарантом оплаты выполненных работ у нанятого мной персонала) брать кредит на погашение заработной платы, согласно договоров ГПХ и актов выполненных работ.
С 2015 года директор не рассчитался с долгами, договор беспроцентного займа подписать отказался вместе с главным бухгалтером. Уволился в 2016 году и до сих пор не получил полного расчета. Директор скрывается и не отвечает на телефон, подскажите как мне быть в таких случаях, сумма по займу и отступных порядка 500 т. руб.
Спасибо

У вас сложный вопрос. На него не ответишь так, по переписке. Нужно смотреть все документы и задать вам много вопросов. Обратитесь у юристам «в живую».
Учтите, что общий срок исковой давности составляет 3 года, а по трудовым спорам 3 месяца с момента увольнения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector